О замене на улучшенные за пределами срока поставки
Екатерина спросил 2 года назад Добрый день.
В 2021 году заключен контракт по 44-ФЗ со сроком поставки до 20.11.2021 г. Срок действия контракта – до полного исполнения принятых обязательств.
Поставщик не исполнил обязательство по поставке в установленный срок. Заказчик выставлял пени.
В феврале 2022 года поставщик сообщил о невозможности поставки иностранного оборудования в связи с санкціями против РФ с 24.02.2022 г.
Заказчик пени начисляет и списывает в соответствии с п. 4 Правил списания сумм неустоек.
В мае 2022 года Поставщик направил Заказчику уведомление о замене импортного товара на российский с улучшенными характеристиками.
Вопрос.
1. Вправе ли заказчик подписать дополнительное соглашение о замене товара на товар с улучшенным характеристиками, за пределами срока поставки?
2. Если срок поставки не меняется (существенное условие), надо ли начислять неустойку ? И с какого момента? Ведь товар будет поставлен уже другой.
Эконом Эксперт Админ. ответил 2 года назад Добрый день!
1. Если в контракте не указано, что истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по нему, то его условия могут быть изменены по соглашению сторон, в том числе в соответствии с ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ и по истечению срока исполнения обязательств, предусмотренного контрактом. Само по себе истечение срока поставки не препятствует исполнению предусмотренных контрактом обязательств и принятию такого исполнения заказчиком. Изменение условий контракта после истечения срока поставки, указанного в контракте допускается судебной практикой (см. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2020 г. N 18АП-7766/20 по делу N А76-50490/2019, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2020 г. N 09АП-21956/20 по делу N А40-266767/2019).
2. В случае нарушения срока поставки заказчик обязан потребовать от поставщика уплаты пеней (ч.6 ст.34 Закона №44-ФЗ). В соответствии с ч.7 ст.34 Закона №44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Таким образом, начислять пеню необходимо, начиная со следующего дня после даты, когда товар должен был быть поставлен по контракту. Изменение контракта в части замены товара на товар с улучшенными характеристиками не останавливает начисление пени, так как исполнение обязательства поставщиком просрочено.